您的位置:

工程延误逾期交房产生赔偿金如何承担?

#建筑工程

1032浏览

2024-07-20 11:38:25

尹浩然

尹浩然 律师

辽宁智库律师事务所

  案涉合同规定因承包人原因导致工期拖延,承包人应一并承担相应责任的,因承包人原因工期延误导致发包人向购房业主逾期交付房屋,从而产生的赔偿金,承包人应予以赔偿。

  生效裁判认为:某置业公司提交的证据显示,其以抵扣方式一次性向业主支付逾期交房违约金1707134元,有购房合同、交房结算单、延期交房违约金支付单等相关证据予以证明,能够形成证据链条,证明置业公司因迟延交付房屋给5#、6#楼业主支付逾期交房违约金的事实,且该部分支付证明均形成于2016年底前后,即某建设公司撤场之后不久,对该部分损失一审判决未予确认错误,本院予以纠正。

  根据案涉合同有关因承包人原因导致工期拖延,承包人一并承担“不超过合同总造价的百分之一”的违约金和“因工期延误给发包人造成的相关损失”之约定,该建设公司亦应承担因其迟延交房给该置业公司造成的上述损失。

引用法条

中华人民共和国民法典

温馨提示:法律问题具有复杂性,细节可能影响结果。建议及时,获取专业解答。

最新法律文章

刑案案件缓刑实务指南:缓刑适用条件、争取路径与常见量刑情节
郑州职务侵占罪怎么判?认定标准、量刑规则与辩护要点全解析
工程项目现场负责人在结算单上签字确认施工费用的,构成职务代理
太仓协议离婚办理全指南:离婚冷静期流程、协议书规范与风险防范
武汉企业用工合规全解:规章制度搭建、用工风险防控与劳动争议

热门法律文章

精选咨询

维权攻略