您的位置:
  • 首页
    >
  • 法律知识
    >
  • 法律文章
    >
  • 法律文章详情

建筑工程停工损失由谁负责承担

#建筑工程

1049浏览

2024-01-04 10:36:01

范雪敏

范雪敏 律师

广东煜双律师事务所

咨询

  一、建筑工程停工损失由谁负责承担

  建筑工程停工损失的承担问题,主要取决于造成停工的具体原因,具体如下:

  1.发包人原因导致工程停工的,其带来的损失和工人工资由发包人承担。

  2.承包人原因导致工程停工的,其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。

  3.因不可抗力导致工程停工的,损失由双方合理分担。

  《中华人民共和国民法典》 第八百零一条

  因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

  《中华人民共和国民法典》 第八百零二条

  因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

  二、建筑工程停工损失需要哪些证据

  建筑工程停工损失需要的证据如下:

  1.合同文件和工程计划:这些文件可以提供关于项目计划、预算和合同条款的信息,以及可能发生的停工情况的安排。

  2.工程记录和日志:这些记录可以提供关于停工的具体原因、持续时间以及对项目进展的影响的信息。

  3.相关文件和通信:这些文件和通信可以提供关于停工的证据,例如停工协议、签证单、通信记录等。

  4.财务记录和发票:这些证据可以证明停工造成的财务损失,例如支付给员工的工资、租赁设备的费用等。

  5.照片和视频证据:这些证据可以证明施工现场的状况,包括未完成的工程、损坏的设备等。

  6.第三方评估或报告:如果可能,可以请专业机构或律师进行评估或出具报告,证明停工损失的情况和责任归属。

  建筑工程停工损失

  三、建筑工程停工损失的赔偿内容包括什么

  建筑工程停工损失的赔偿内容主要包括以下几项:

  1.人工费损失:包括停工、窝工期间工人工资的支付,以及工人低生产效率的损失。

  2.材料费损失:因停工导致的材料价格上涨,以及因材料积压、损耗产生的损失。

  3.机械费损失:包括机械设备在停工期间的闲置费用,转移和搬运的费用,以及因为机械故障导致的损失。

  4.工地管理费:因停工产生的工地管理人员的工资等费用。

  5.物价上涨的差价费用:如工人工资、机械租赁费用、材料费用等上涨的费用。

  6.可获得工程价款的利息损失:因停工导致无法按时获得工程款项所产生的利息损失。

  7.因防止扩大损失而支出的费用:如不可预见的长期停工,施工单位可解除与施工工人的劳务合同,施工期间不要购买材料和增加设备,尽量不要增加机械设备闲置费和材料的仓储费用等。

  8.承包人所有的机械设备搁置损失:停工期间承包人的机械设备搁置在施工现场造成的损失,可按机械设备市场租赁费用计算。

  9.承包人因停工向第三人支付的违约金或损失赔偿:因工程停工,承包人可能需要向材料供应商、机械设备租赁商、分包商等第三人支付违约金或赔偿损失,这些损失应当由发包人承担。

  10.照管、清理和修复工程支出的费用。

引用法条

中华人民共和国民法典

温馨提示:法律问题具有复杂性,细节可能影响结果。建议及时
咨询律师
,获取专业解答。

法临 律师咨询

在线

10秒极速应答

7×24小时在线

无限次追问

咨询

相关法律文章

优先受偿权行使范围是否包括因发包人违约所造成的损失?

优先受偿权行使范围是否包括因发包人违约所造成的损失?

建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失,承包人请求对因发包人违约所造成的建设工程价款行使优先受偿权的,人民法院不予支持。案件来源《中铁二十二局集团第四工程有限公司与安徽瑞讯交通开发有限公司、安徽省高速公路控股集团有限公司建设工程施工合同纠纷案【(2014)民一终字第56号】》案情简介上诉人中铁二十二局集团第四工程有限公司

#建筑工程997 人看过

2025-07-09 10:50:44

施工资质挂靠合同纠纷怎么处理

施工资质挂靠合同纠纷怎么处理

在建筑行业中,施工资质挂靠合同纠纷是一个较为常见且复杂的问题。这不仅涉及到法律层面的规定,还可能影响到工程项目的进展和各方的利益。下面就让我们一起深入探讨这个问题。一、施工资质挂靠合同纠纷怎么处理施工资质挂靠合同纠纷的处理方式多种多样。1.协商解决。这是成本较低且较为便捷的方式,双方通过友好沟通,就争议问题达成一致,从而化解纠纷。2.调解。可以请求第三方机构或个人进行调解,如行业协会、调解委员会等。3.若协商和调解无法解决,可通过诉讼途径。在诉讼过程中,需要明确合同的效力。因为施工资质挂靠合同通常是无效的,

#建筑工程975 人看过

2025-07-03 16:25:49

建设工程合同形式有哪些

建设工程合同形式有哪些

在建筑领域,建设工程合同的形式可是至关重要的!它不仅关系到合同的法律效力,还影响着工程项目的顺利推进。接下来,就让我们一起深入探讨这个问题。一、建设工程合同形式有哪些建设工程合同通常有以下几种形式:1.书面形式:这是最常见也是最为推荐的形式。书面合同可以明确双方的权利和义务,包括工程的范围、工期、质量标准、价款等重要内容。书面形式的合同具有确定性和可追溯性,一旦发生纠纷,能够作为有力的证据。2.口头形式:在一些简单的、即时履行的小型工程中,可能会采用口头形式订立合同。但这种形式存在很大的风险,因为口头约定容

#建筑工程994 人看过

2025-07-02 10:25:11

工程款付款纠纷应由工程所在地法院专属管辖

工程款付款纠纷应由工程所在地法院专属管辖

裁判要旨工程结算协议是发包人与承包人对工程价款结算后签订的协议。双方当事人因工程款支付发生的纠纷,基础法律关系仍是建设工程施工合同关系,并非单纯的债权债务关系。当事人对此提起诉讼的,应当由不动产所在地法院专属管辖。关键词民事建设工程合同管辖不动产结算基本案情原告陈某林诉称,2021年5月,陈某林与山西梓某建筑工程有限公司(以下简称梓某工程公司)签订《工程施工协议》,约定陈某林对太原市某项目主楼等工

#建筑工程925 人看过

2025-06-30 09:52:07

在房屋不能交付且无实际交付可能下,退款优先于建工价款优先受偿

在房屋不能交付且无实际交付可能下,退款优先于建工价款优先受偿

最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复(2023年2月14日最高人民法院审判委员会第1879次会议通过,自2023年4月20日起施行)法释〔2023〕1号中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复》已于2023年2月14日由最高人民法院审判委员会第1879次会议通过,现予公布,自2023年4月20日起施行。最高人民法院2023年4月20日河南省高级人民法

#建筑工程901 人看过

2025-06-28 10:43:13

工程施工方未完全按照投标文件施工,建设方能否要求解除合同

工程施工方未完全按照投标文件施工,建设方能否要求解除合同

案情简介2023年11月20日,某设备公司投标某医疗公司的设备安装项目并中标,投标文件载明技术参数要求与招标文件要求一致,主要元器件选定甲品牌相关产品。2024年3月,双方签订工程施工合同,合同标的1000万元,合同约定具体的元器件参数应以投标文件为准。合同签订后,某设备公司开始生产相关设备,某医疗公司安排了相关人员进行督导并不定时进行现场督查。2024年5月31日,某医疗公司在督促生产进度时发现

#建筑工程864 人看过

2025-06-24 09:54:57

公司工程款欠款不还怎么办

公司工程款欠款不还怎么办

在商业活动中,公司工程款被欠款不还的情况时有发生,这无疑会给企业带来巨大的困扰和经济压力。那么,当遭遇这种情况时,我们究竟应该如何应对呢?相信这是很多人都急切想要了解的问题。一、公司工程款欠款不还怎么办1、要保留好所有与工程相关的证据材料,包括合同、工程进度报告、验收报告、发票、往来函件等等。这些证据将在后续的追讨过程中起到至关重要的作用。2、可以尝试与欠款公司进行友好协商。明确表达自己的诉求,了解对方欠款的原因,看是否能够达成一个双方都能接受的还款计划。3、如果协商无果,那么可以考虑发送正式的催款函。在催

#建筑工程884 人看过

2025-06-23 15:36:03

挂靠和借用资质的实际施工人,不属法律规定的实际施工人

挂靠和借用资质的实际施工人,不属法律规定的实际施工人

挂靠和借用资质情形下的实际施工人,并不在建设工程司法解释所界定的实际施工人范畴之内。依据合同相对性原则,依法成立的合同,仅对合同当事人产生法律约束力,除非法律另有规定。本案申请人与发包人之间不存在合同关系,同时也不属于司法解释所规定的实际施工人,故而不能突破合同相对性原则向发包人主张权利。争议焦点刘某是否具备实际施工人身份,是否有权向发包人主张工程款。裁判意见最高法院经审理认为,本案的关键争议焦点

#建筑工程851 人看过

2025-06-22 10:27:57