核心结论：工程未完工，原则上可以主张工程款，但能主张多少、如何主张，需根据具体情况和原因判定。
法院不会仅因“未完工”就完全驳回您的诉讼请求，而是会查明事实，依法对已完工且合格的工程部分进行价款结算。关键在于区分导致工程未完工的责任方。
一、 可以主张工程款的主要情形及处理方式：
1. 因发包方原因导致停工：
· 例如：发包方未按约支付进度款、提供图纸或材料不及时、擅自变更设计、单方要求停工等。
· 判决导向： 对施工方最有利。您不仅可以要求发包方支付已完工部分的工程款，还可以就其违约行为主张停工、窝工损失以及预期可得利益损失（即剩余工程可获得的合理利润）。
2. 合同解除后结算：
· 无论哪一方提出，只要合同合法解除，对于解除前已经完成的工程，都必须进行结算。
· 判决导向： 法院会委托司法鉴定机构对已完工部分的工程量、价款进行审价，并根据合同约定和过错责任，确定最终的结算数额和损失承担。
3. 因不可抗力等原因导致合同无法履行：
· 例如：自然灾害、政府政策变化等。
· 判决导向： 双方均无过错，根据公平原则，发包方应当为已完工的合格工程向您支付相应的工程价款。
二、 施工方自身原因导致未完工的例外情况：
如果您是因自身管理不善、资金断裂、无力继续施工等原因导致违约而停工，您仍然有权主张已完工部分的工程款。但是：
· 您需要确保已施工部分质量合格。
· 发包方有权向您主张因您违约造成的工期延误赔偿等损失，该损失可能会从应支付的工程款中抵扣。
三、 给咨询者的行动建议：
1. 固定证据至关重要： 立即收集并整理好施工合同、签证单、工程联系单、进度款申请、已完工程量的确认记录、照片视频、会议纪要等所有书面和电子证据。这是您主张权利的基础。
2. 申请工程质量鉴定和造价鉴定： 在诉讼中，如果对已完工程的质量和价款有争议，应及时向法院申请司法鉴定，以确定合格的工程量和结算价。
3. 及时发函，明确权利： 在发生纠纷时，通过书面函件（如工作联系单、律师函）与发包方沟通，固定事实和责任。
总结：
工程未完工，不代表“白干”。法律保护您对合格劳动成果获得报酬的权利。核心在于通过证据明确已完成工程量、工程质量是否合格以及导致停工的责任归属。建议尽快带着所有证据材料咨询专业律师，制定具体的诉讼或谈判策略。
.69c083e.png)
.4300baa.png)
